原标题：被告未直接请求法院调整违约金但提出不应支持对方主张的违约金，可否视为包含了对过高违约金做调整的意思

  【裁判要旨】当事人（被告）虽未直接请求人民法院调整违约金，但其在案件审理中提出了“对方当事人（原告）诉求的违约金不应得到支持”的抗辩意见，该抗辩意见应视为包含了对过高违约金做调整的意思，在此情况下，人民法院对原告诉求的违约金做调整并无不当。原告基于此而主张的“法院主动调整违约金不当”依据不足。

  上诉人（原审原告）：芜湖格力精密制造有限公司，住所地安徽省芜湖市三山区三山经济开发区团洲路以西。

  上诉人（原审被告）：上海颢德精密机械有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区富特西三路77号2幢一层夹152部位。

  上诉人（原审被告）：杭州友佳精密机械有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区市心北路120号。

  上诉人芜湖格力精密制造有限公司（以下简称芜湖格力公司）因与上诉人上海颢德精密机械有限公司（以下简称上海颢德公司）、上诉人杭州友佳精密机械有限公司（以下简称杭州友佳公司）买卖合同纠纷一案，不服安徽省高级人民法院（2019）皖民初40号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月3日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人芜湖格力公司的委托诉讼代理人王振兴、邵长富，上诉人上海颢德公司的委托诉讼代理人曲宽海、裘路，上诉人杭州友佳公司的委托诉讼代理人杜新、刘琳琳，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

  芜湖格力公司上诉请求：1.撤销一审判决第六项；2.改判上海颢德公司向芜湖格力公司支付迟延装运设备的违约金1155336欧元（折合人民币8918385.185元）和合同解除20%合同总价款的违约金3057600欧元（折合人民币23602531.68元），共计4212936欧元（折合人民币32520916.86元）；3.改判杭州友佳公司对上海颢德公司应当承担的支付迟延装运设备的违约金1155336欧元（折合人民币8918385.185元）和支付合同解除20%合同总价款的违约金3057600欧元（折合人民币23602531.68元）的债务承担共同清偿责任。事实和理由：（一）关于迟延装运设备的违约金。一审在认定相关事实时直接引用了2016年10月10日的邮件以及附件，但芜湖格力公司对该邮件的内容并未确认，一审直接认定邮件内容有违证据认定规则。而对于上海颢德公司自认己方问题造成延迟装运的邮件予以否定存在偏袒。同时，案涉《进口设备采购合同（中文）》（以下简称《设备采购合同》）2015年9月已经签订，根据合同约定首批设备应于2016年6月30日完成预验收并装运，上海颢德公司作为卖方，明知《最终用户和最终用途说明》文件系其办理出口手续的必备文件，也明知办理该文件需要耗费较多时日，而直至2016年4月5日才向芜湖格力公司发送邮件催问该文件。在上海颢德公司必定会出现交付设备迟延的背景下，且其未对《最终用户和最终用途说明》文件迟延出具可能会产生的法律后果予以明确说明的情况下，一审仅凭其曾经催问过该文件即认定由芜湖格力公司承担迟延交付设备的责任，明显不当。且上海颢德公司通知芜湖格力公司到德国进行预验收的时间是在2016年6月6日，距离首批设备约定交付时间只有24天，在国际贸易中显然不合常理。退一步讲，即使首批设备存在芜湖格力公司问题造成交付迟延，如上海颢德公司辩称的设备已经全部备妥，则其应在2016年9月12日、2016年10月13日分别收到《最终用户和最终用途说明》以及设备预验收文件后，一次性对全部7套设备予以装运交付。但实际上，案涉设备仍是分三批次分别发货，这表明上述两份文件并不能导致设备交付迟延。芜湖格力公司作为买方配合上海颢德公司进行交货的前提是上海颢德公司作为卖方已经具备了交货的条件，但其并未提交证据证明具备交货条件，也无证据证明上述条件与交货迟延存在因果关系。（二）关于合同总价款20%的违约金。上海颢德公司相应的答辩意见为“尤其是在追偿20%退货违约金的同时，又对迟延装运发货违约金、迟延调试违约金以及进口所得税款和刀具等损失提出诉请。上海颢德公司认为退货违约金满足弥补损失的最终性质已经足以涵盖上述单项违约金以及实际损失，芜湖格力公司的诉求不具有合理性，应当依法予以驳回”，并没有就退货合同总价款20%的违约金与逾期退还时日万分之五违约金的标准过高的问题要求予以调整，一审判决认为逾期退还时日万分之五的违约金的标准已经涵盖退货合同总价款20%的违约金并予以调整不当。退货合同总价款20%的违约金与逾期退还时日万分之五的违约金系针对不一样的违约行为，可以并行主张。退货合同总价款20%的违约金系由交付货物不合格退货时所产生的违约金，其设置的目的是补偿卖方货物不合格导致买方无法如期使用货物所产生的经济损失及预期利益。而逾期退还时日万分之五的违约金系由上海颢德公司逾期退还货款所产生的资金占用损失，其设置的目的是补偿买方无法有效使用资金所产生的损失。两种违约金系由不同的违约行为导致，应予以同时支持。一审判决引用公平原则和诚实信用原则主动调整违约金标准不妥。

  上海颢德公司辩称，（一）芜湖格力公司对迟延装运设备违约金的主张不能成立。本案已查证属实的证据说明，在设备装运发货前，芜湖格力公司存在迟延提供出口报备文件、拖延交付设备技术资料、迟延开具信用证、拖延设备预验收、逾期签署发货通知等一系列事实，且这些事实的发生与上海颢德公司无关。设备逾期装运的结果系芜湖格力公司疏于尽责所造成。1.芜湖格力公司迟延开具《最终用户和最终用途说明》，是造成案涉设备无法及时取得出口许可证进而导致设备逾期装运的根本原因之一。购买进口设备的用户单位，应当按规定开具《最终用户和最终用途说明》文件。芜湖格力公司作为一家国际有名的公司集团旗下的主要实体单位，对出具该文件的适时性和重要性十分清楚。芜湖格力公司把迟延开具《最终用户和最终用途说明》的责任归之于上海颢德公司依据不足。且上海颢德公司为促进合同履行，早在2016年2月19日就已经对芜湖格力公司应当及时开具《最终用户和最终用途说明》等相关事宜作过善意提醒，此后在同年4月5日、7月8日、7月11日还有过多次催索的行为。芜湖格力公司将己方迟延出具《最终用户和最终用途说明》的责任推诿给上海颢德公司是罔顾事实，其理由不能成立。2.除迟延开具《最终用户和最终用途说明》外，芜湖格力公司在设备制造期间还存在迟延提供技术资料、逾期开具信用证、拖延设备预验收、逾期签署发货通知等一系列拖沓行为，均对设备装运发货的逾期造成了直接影响。（二）芜湖格力公司对迟延完成设施安装调试，导致设备试用期顺延的违约金的主张不能成立。从合同第14.3条（a）对该项违约金设定的本意看，该项违约金仅适用于合同未解除的情形。一审法院在判令合同解除的情况下，不支持芜湖格力公司的该项诉请并无不当。（三）上海颢德公司在一审代理意见第四点中已明确说：“案涉设备标的总金额约为人民币1.2亿元左右，而芜湖格力公司诉请标的金额为2.1亿元，其追索违约金额竟高达九千万元，几乎与双方交易标的总额持平”。这一意见精确指出了违约金总额畸高。同时，上海颢德公司还明白准确地提出了“请求一审法院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条作出公正合理裁量”的要求。因此，一审法院不存在主动调整违约金标准的事实。同时，芜湖格力公司在上诉状里截取引用了上海颢德公司一审答辩意见中“尤其是在追偿20%退货违约金……”的一段表述，以强调上海颢德公司没有对20%违约金标准过高提出过异议。但是芜湖格力公司在引用这段答辩意见时，刻意删掉了前段文字“鉴于芜湖格力公司在本案中对于引发调试逾期的直接责任，其对解除合同后的20%退货违约金主张不具有合理性”的表述，被删的文字表明了上海颢德公司认为引发退货后果的责任应当在芜湖格力公司，因此对20%退货违约金所持的根本否定意见，并且明白准确地提出要求法院驳回该项20%退货违约金的诉请。芜湖格力公司对上海颢德公司一审答辩意见的断章取义引用，是对上海颢德公司意思表示的刻意曲解，其理由不能成立。此外，在芜湖格力公司一审诉请高达九千万元违约金的总额中，包含了20%退货违约金和日万分之五的逾期退还货款违约金。一审中上海颢德公司对违约金总额畸高并要求一审法院依法作出合理调整的请求中，显然也包括了对日万分之五的逾期退还货款违约金标准过高的调整请求。逾期退还货款的实际损失，是指已付设备价款在被占用期间的银行利息损失，而这一点芜湖格力公司在上诉状第4页第三行的表述中，对逾期退还货款的损失性质及范围也作了同样的定义。可见在法院判令合同解除前，已付货款被占用期间的损失与退还货款被占用期间的损失，二者之间性质相同，都是资金被占用期间的银行利息损失。但是一审判决中，对已付货款的损失，判定的是按银行利息赔偿，而对退还货款资金被占用期间的损失，判定的是自2017年11月21日起按日万分之五赔偿，以致实际赔偿的这一项违约金总额在作出一审判决之日竟高达6019650欧元（折合人民币46467484.25元），违约金额占已付货款的43.75%。这一结果完全与上海颢德公司的合理请求相距甚远，也与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条的规定不符。在案涉合同未经司法程序判令解除前，不应当将同一性质的损失分别采取了两种不同的损失补偿标准，而应当按实际发生的同一性质的利息损失确定损失补偿。综上，请求驳回芜湖格力公司的上诉请求。

  杭州友佳公司辩称，（一）将货物准备妥当等待交货是上海颢德公司作为卖方的义务，与之对应，为货物出口与进口准备好相关手续也是芜湖格力公司的义务，二者应当同时达到，才能满足合同规定的交货期限。因芜湖格力公司存在系列未按期履行自己合同项下义务的情况，才导致交货时间超期。因此，相关责任应当由其自行承担。（二）关于合同履行过程中的违约行为，在案涉《承诺函》出具之前，是芜湖格力公司和上海颢德公司违背合同原意来安装调试导致合同超期，在《承诺函》出具之后，实际上新的安装调试并未超过合同规定的期限。因此，本案不存在合同总价款20%或日万分之五逾期退款违约金适用的余地。（三）杭州友佳公司和上海颢德公司在一审中都提出了调低违约金的申请，因此，本案不存在法院主动调整违约金的问题。且杭州友佳公司还主张，不管是合同总价款20%违约金还是日万分之五逾期退款违约金，全部的违约金总额都需要比照芜湖格力公司的实际损失调低。在芜湖格力公司自认2018年4月即已购置替代设备的情况下，其实际损失除了货款的资金占用损失外，并无其他额外损失。因此，案涉违约金应当按照银行存款利息进行调低。事实上，如果按照日万分之五标准计算违约金，单日的违约金金额是人民币5万元左右，一年的违约金金额是人民币1900万元左右，截至目前已达到人民币5000万元左右，约占货款本金的50%。而且，随着诉讼的进行该数字还会继续增加。但是，从芜湖格力公司的实际损失来看，如此量级的违约金显著畸高。（四）即便按照芜湖格力公司上诉所主张，20%系退货违约金，而日万分之五系逾期退款违约金，但是，退货和退还货款是一件事情的一体两面，均指向芜湖格力公司退货后可能遭受的损失，因此其对应的违约金也应该彼此吸收，不能同时适用。（五）假如法院最终判决芜湖格力公司有权解除合同，则案涉合同第14.5条当中规定的是银行利息加日万分之五的双重违约金，银行利息从“支付日期”计算到“退还日期”，而日万分之五是从“逾期退还”开始计算。那么，在上海颢德公司对合同解除行使异议权的情况下，显然“逾期退还”只有在法院最终判决退还货款之日才得发生。综上，请求驳回芜湖格力公司的上诉请求。

  上海颢德公司上诉请求：1.撤销一审判决第一项、第四项，并撤销一审判决第二项中关于逾期退款违约金以及第三项关于赔偿海关进口增值税损失的判项，依法改判；2.一、二审诉讼费用由芜湖格力公司承担。事实和理由：（一）一审对双方实际履行案涉合同情况未查清，对设备调试逾期及半精件的加工质量未达到合同约定品质衡量准则的原因、责任的认定错误，案涉合同不应解除，应当继续履行。1.一审认定图纸变更并非产品未能调试合格的最终的原因与事实不符。合同履行期间变更用于调试的原加工对象，必然要求对案涉机床部分原装机械配置进行局部改造或更换，或者在不改造更换的情况下，通过尽可能的调试以实现接近或达到预期质量发展要求，这必然导致调试工作客观上需要更长的时间，也决定了新半精件若要实现预期质量发展要求完成调试，必然需要对以上二点要求选择其一。本案中，变更后的新007、新020半精件的加工点位分别在原半精件的基础上超过14处和32处，决定了原半精件验收的品质衡量准则无法适用，而必须重新约定。因芜湖格力公司无视以上客观要求，在案涉机床原装配置条件下要求新半精件按照原品质衡量准则验收，导致设备久调未果。一审中，国内机床行业专家付某某对此进行了专业性阐释，从根本上否定了原质量验收标准对于新半精件的适用性，足以佐证本案设备久调未果的真正原因。一审仅引用付某某专家最后一句“按新的加工件图纸做调试验收，则不足以满足精度及效率的要求”“说明调试时间并非调试不合格的最终的原因”显属断章取义。2.案涉合同虽有“机床可兼容加工的法兰件产品以芜湖格力公司最终提供的图纸为准”的约定，但并不能据此证明当可兼容加工件的加工技术参数发生较大更改而不需要对验收标准做合理调整并另作约定，一审对此理解不当。3.在变更加工对象事实已发生的情况下，案涉合同约定的原调试期限并不能涵盖或指向变更后的新半精件。由于双方在合同中没有对此设定具体的应对方案，也未对机床部分配置做改造或者对原半精件的验收品质衡量准则作出相应的调整做出合理的选择商定的情况下，在合同约定的原调试期限内未能如期完成新半精件的调试是必然的结果，所谓“超过调试期限”概念并不存在，以此作为解除合同的理由不能成立。4.一审认定“在产品调试前及期间，芜湖格力公司先后向德国厂家发出新图纸，厂家仅提出会影响调试期限，对别的问题并没有提出异议”不符合基本事实。德国厂家工程师回复意见中明白准确地提出因芜湖格力公司变更图纸，“双方需要就节拍、工艺等技术问题进行讨论”。（二）一审判令上海颢德公司自收到芜湖格力公司提出解除合同函后10日起支付日万分之五的逾期退款违约金有悖法律规定。2017年11月10日上海颢德公司收到《解除函》后即提出异议，在双方存在争议的情况下，合同约定的解除权的行使应当属于受司法审查限制的范畴。在司法审查未作定论前，对案涉货款的损失虽应当给予保护，但这种保护应限于损失补偿而不应当具有惩罚性。在合同解除权尚未经法院审查确认前，芜湖格力公司支付的货款损失仅为银行贷款利息损失，日万分之五的违约金具有惩罚属性。一审在对芜湖格力公司如海关进出口增值税、运输保险等各项损失作了相应判定后，判令上海颢德公司自收到解除合同函后10日起支付日万分之五无上限的逾期退款违约金，其结果是上海颢德公司需支付的违约金数额接近合同标的总额的50%，明显高于实际损失，显失公平。（三）一审对芜湖格力公司实际损失的基本事实认定有误，判令上海颢德公司赔偿海关进口增值税损失缺乏依据。本案重审一审中，对进口增值税是不是已经抵扣问题经再次质证，芜湖格力公司当庭承认了缴付的进口增值税确已抵扣的事实。基于进口增值税已经被芜湖格力公司用于抵扣其销项税，其已经从该公司的产品销项中获得了等额抵扣补偿，所谓的进口增值税损失的事实并不存在。（四）业内周知铸件的内在质量，对加工精度、节拍效率以及刀具损耗所造成的合格率递减等，均具有直接的重要影响。本案对于93%合格率的铸件是不是能够满足加工出合格率达99.99%半精件，至今还没经专家或权威部门的认证而依法作出定论，上海颢德公司在两次一审中均提出了司法鉴别判定请求但均被忽视。因芜湖格力公司将调试加工合格率未达99.99%作为支持其诉请的主要事实理由，在其未提供各批次待加工铸件的出厂检测合格证以证明待加工铸件达到93%合格率，又不同意司法鉴别判定的情况下，应承担对应举证责任。一审将待加工铸件存在质量争议的举证责任加诸上海颢德公司依据不足。（五）一审对设备损失情况未作查明不当。因芜湖格力公司未作长期停机保养且保管措施不当，案涉七台机床发生严重破损毁坏，目前均已无法正常启动运转。德国威兹法兰克公司根据机床设备现状出具了机检报告和机床修复估价报告，上海颢德公司对设备受损情况提出了司法鉴定、评估的请求，但一审未对设备现状鉴定评估。一审完全撇开了对案涉设备使用现状和分清责任的审项，导致上海颢德公司因设备严重损坏而受到的重大经济损失未能得到合法保护，有违原二审发回裁定中关于进一步查清案涉设备使用现有状况并分清责任的要求。（六）关于汇率问题。案涉合同对退还货款的汇率结算标准并未作出约定，按照公平合理的原则，应参照芜湖格力公司实际支付货款之日公布的汇率标准，才能反映当时货款的实际价格，一审判决按上海颢德公司收到案涉《解除函》当时的汇率结算标准较高，有失公正。

  芜湖格力公司辩称，（一）上海颢德公司以“在专用机床不作改造的条件下，加工对象（图纸）变更且验收标准未更改而导致未能如期完成调试”为由，主张案涉合同不应当被解除理据不足。1.更换加工对象图纸适用合同验收标准是合同对案涉设备性能的明确要求。新图纸所需加工的毛坯件属于合同附件第2.8条“其他铸件”范围内的“品种和规格”，符合合同第3.1.6条有关机床设备“兼容通用性”、“可兼容加工我司法兰产品”、“以我司最终提供的图纸为准”的约定，也就是说，设备不仅应兼容案涉新图纸，还应兼容所有符合合同附件第2.8条“品种和规格”的图纸。上海颢德公司、杭州友佳公司在发回重审前的一审程序同向法院提交的代理词中也明确阐述了“根据合同（附件）2.8、3.1.9的规定，新工件属于可兼容加工件范畴，因此对新工件给予上机调试属于正常履约，而非变更事项，对此无需双方再作约定”的观点，在此背景下，上海颢德公司还以加工件图纸更换为由要求不予适用合同约定技术标准，明显不符合合同要求。2.上海颢德公司在其履行合同义务过程中，从未提出过更换加工对象图纸需要适用新的验收标准，反而明确按原合同执行。从2017年2月24日德国厂家对芜湖格力公司于2017年2月17日向上海颢德公司提出更换007工件图纸的确认回复邮件，到2017年9月8日上海颢德公司与杭州友佳公司出具《承诺函》，再到2017年11月8日芜湖格力公司向上海颢德公司发出合同解除函件，上海颢德公司从未提出过需要就芜湖格力公司更换加工对象图纸设置新的验收标准。此外，从合同履行情况看，即使是更换前的加工件图纸，上海颢德公司也无法调试合格。第一批2台设备中的289号设备于2017年2月17日到厂，该设备在其安装好后一直是使用020图纸做调试，而289号设备直至2017年7月20日芜湖格力公司向上海颢德公司发出更换后的020-new图纸，一直都是使用020图纸做调试，尽管如此，289号设备也始终没调试合格。（二）一审判决上海颢德公司承担自2017年11月21日至款清之日按日万分之五的标准计算的违约金有合同依据。上海颢德公司从未在一审程序中提出违约金标准过高或违约金高于实际损失的抗辩观点，也未作出请求予以调减的意思表示。且日万分之五的标准折算后的年利率并没有高于民间借贷利率的限制标准，属于正常的资金占有成本损失。违约金的标准设置是经过上海颢德公司确认后的合同内容，是双方自由意思表示所达成的违约责任标准。（三）一审判决上海颢德公司承担芜湖格力公司的增值税损失具有法律与事实基础。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十一条的规定，一般纳税人因购进货物退出或者折让而收回的增值税额，应从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减，显然，该规定明确了货物退回时应当将已经抵扣的进项税额进行扣减。就本案而言，只要法院判决合同解除就必然存在案涉设备予以退回的问题，芜湖格力公司据以进行进销税额抵扣的事实基础即不复存在，必然需要承担已经支出的增值税额损失。这种损失属于依法必然会发生的损失。根据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法》第五十九条的规定，“已缴纳税款的进口货物，因品质或者规格原因原状退货复运出境的，纳税义务人自缴纳税款之日起1年内，可以向海关申请退税”，显而易见，因品质原因退货的纳税义务人自缴纳税款之日起1年申请退税。但此案现已经远远超出了1年退税的期限，芜湖格力公司已经向当地税务部门进行多次沟通求证，得到的回复意见是不能退税，因此，此项损失芜湖格力公司必然会产生。（四）待加工铸件的质量上的问题不进行鉴定的必要。纵观案涉设备调试过程中产生的各种调试记录文件，以及上海颢德公司在本案中所提交的证据，没有任何证据指向案涉设备的调试不成功与待加工铸件的质量问题存在因果关系。而且，无论是在调试过程中还是合同解除函件发出后，上海颢德公司也都没有提出所谓的铸件质量问题，只是由于案件进入诉讼程序后，上海颢德公司为了寻求逾期调试完成的借口才将铸件质量问题提出。事实上，在调试过程中所采用的待加工铸件都是由上海颢德公司的技术人员现场筛选后进行调试使用的，不合格的铸件即由调试人员统一摆放，根据一审中的相关证据已经显示铸件制造设备所制造的铸件合格率不低于93%，本身就说明铸件可能存在一定的不合格问题，而这种问题由调试人员在调试使用前进行斟别即可，这也是上海颢德公司履行调试的职责内容。（五）关于发回重审前的二审裁定所述基本事实需要进一步查证清楚、分清责任的问题。发回重审前的二审裁定认为本案基本事实认定需要进一步查证清楚，从一审判决的事实认定来看，实际上已经对案件事实进行了进一步的查清，相关事实已经在法院处理焦点问题时进行了梳理。（六）上海颢德公司关于汇率问题的观点不合理。因为如果按照芜湖格力公司支付货款时的汇率折算，意味着从其支付截止到上海颢德公司实际清偿之日的汇率损失都由芜湖格力公司承担。而案涉合同解除的原因在于上海颢德公司提供的设备不符合合同要求，故上海颢德公司违约所产生的损失，包括汇率损失，应当由上海颢德公司承担。综上，请求驳回上海颢德公司上诉请求。

  杭州友佳公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判杭州友佳公司不承担责任；2.本案全部诉讼费用由芜湖格力公司承担。事实与理由：（一）一审淡化了芜湖格力公司串标和虚假招标的违法事实，曲解了杭州友佳公司提出的因串标和虚假招标导致合同无效的抗辩观点。纵观案涉设备采购招投标及相关协议签署的个中环节，确定中标人在先、举行正式而合法的国际竞争性招标在后的事实清楚，2015年6月珠海格力电器股份有限公司（以下简称珠海格力公司）所谓邀请招标到2015年10月芜湖格力公司国际竞争性招标期间及相关事实构成串标和虚假招标无疑。一审认定2015年10月的招投标和本案设备采购不存在关联且该次招标后未实际签订合同依据不足，芜湖格力公司的行为本质上不仅属于“为谋求特定投标人中标”，也属于“在确定中标人之前与投标人进行实质性谈判”的虚假招标行为。一审将杭州友佳公司的抗辩即串标和虚假招标导致合同无效，曲解为案涉设备采购合同未经招投标程序是否无效不当。案涉合同属于违反效力性强制性规定，加之因恶意串通而损害第三人利益以及损害社会公共利益，理应无效。（二）杭州友佳公司在一审中最后提交的《总结性陈述意见》全面总结了杭州友佳公司的抗辩观点。但是，一审文书除了对杭州友佳公司所主张的串标和虚假招标相关抗辩有记载外，对其他抗辩观点却予以遗漏和忽略。1.案涉《三方补充协议》中“主合同中规定上海颢德公司的各项权利和义务由杭州友佳公司共同承担”实质上属于转让或分包中标项目和背离中标合同实质性内容，应归于无效。2.如果认为《三方补充协议》中“主合同中规定上海颢德公司的各项权利和义务由杭州友佳公司共同承担”属于担保或债的加入，也同样应归于无效。杭州友佳公司签订《三方补充协议》前未依照《中华人民共和国公司法》第十六条作出公司机关决议，且芜湖格力公司签署该协议时也非善意。导致《设备采购合同》和《三方补充协议》无效的相关过错和责任，应主要在芜湖格力公司。因案涉《设备采购合同》的当事人是芜湖格力公司和上海颢德公司，杭州友佳公司并未参与其中，对于前述双方签订合同的过程并不了解，对与招投标相关事实和信息既不知情也无法控制。因此，杭州友佳公司在此过程中不存在任何过错。案涉《设备采购合同》和《三方补充协议》无效后，杭州友佳公司不应承担任何责任。退一步讲，如果说杭州友佳公司因为在《三方补充协议》中签署认可了“同时主合同中规定上海颢德公司的各项权利义务由杭州友佳公司共同承担”这句话而必须承担责任的话，最多承担“穿透”银行保函之后的合同价格20%的责任。（三）关于新图纸的问题，上海颢德公司为了迎合客户需要，在安装调试期间无原则地配合芜湖格力公司，导致该两方完全忽视以合同规定的“主要生产品种”来检验“批量加工合格率”和“单台设备效率”并组织验收，最终导致安装调试超过了期限。关于《承诺函》问题，杭州友佳公司认为机打内容中“相关条款以及验收方案均按原合同执行”并未指向按新图纸工件加工，且其还通过手写内容对调试期限作出了保留和异议。因此，即便认为《承诺函》产生了新图纸按原图纸调试和验收的效力，也只能是针对上海颢德公司。

  芜湖格力公司辩称，（一）杭州友佳公司认为案涉交易是基于芜湖格力公司2015年10月国际竞争性招标程序所确定，显然没有尊重本案交易合同已经在2015年9月达成并且付诸实施的事实。2015年6月，经过对上海颢德公司等四家邀请投标文件的审查，确定上海颢德公司为案涉交易的设备供应商，并于2015年7月21日由芜湖格力公司与上海颢德公司共同签署确认《上法兰自动上下料机加工单元》。2015年9月，芜湖格力公司与上海颢德公司签署了案涉《设备采购合同》。后，杭州友佳公司、上海颢德公司与芜湖格力公司共同签署了《三方补充协议》，确认2015年9月芜湖格力公司与上海颢德公司签署合同的事实，并约定上海颢德公司在该合同中的权利义务由杭州友佳公司共同承担。至于2015年10月27日芜湖格力公司向上海颢德公司发放中标通知书确定上海颢德公司为中标供应商，由于在此之前芜湖格力公司与上海颢德公司已经进入合同的实施阶段，显然不是依据2015年10月27日的国际竞争性招标程序所实施。（二）杭州友佳公司以合同无效的观点进行抗辩的做法有违诚实信用。杭州友佳公司作为与上海颢德公司存在股权关系的公司，存在利益上的一致性，这也是杭州友佳公司自愿加入成为合同主体的基本逻辑所在。杭州友佳公司在合同成立之初极力为合同顺利实施提供保函，在合同履行过程中极力参与设备调试，合同的有效性显然为其参与合同的基本追求。但其在发现合同有效会对其存在不利可能时，便以合同无效来加以规避，有违诚实信用原则。（三）杭州友佳公司提出《三方补充协议》中“主合同中规定上海颢德公司的各项权利和义务由杭州友佳公司共同承担”属于担保或债的加入应归于无效的观点不能成立。1.根据2015年9月当时的法律规定，《中华人民共和国公司法》或《中华人民共和国合同法》等法律没有规定杭州友佳公司加入上海颢德公司与芜湖格力公司之间的债的关系，需要由杭州友佳公司股东决议或董事会决议的前置程序，也不存在债的加入准用担保相关规则的规定。2.《中华人民共和国合同法》第五十条规定“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效”。从该规定不难看出，法定代表人订立合同被认定无效的前提条件是法定代表人超越权限且能够证明债权人知道或者应当知道该法定代表人超越权限。而在本案中，杭州友佳公司没有提供公司章程等文件证明其法定代表人无权代表公司决定加入其他公司的债务，且杭州友佳公司没有提供任何证据证明芜湖格力公司知道或者应当知道该法定代表人超越权限。相反，杭州友佳公司在该协议签署后的2018年1月18日向安徽省台湾事务办公室发送的《友佳专项呈请调解案》文件没有对陈某某是否超越权限进行任何说明，反而将该《三方补充协议》作为文件附件用于介绍案件事实。3.杭州友佳公司在其答辩状中也明确其当时的法定代表人陈某某并没有签署该《三方补充协议》，根本就不存在法定代表人超越权限损害公司利益或中小股东利益的前提。此外，如果可以适用杭州友佳公司所引用的《全国法院民商事审判工作会议纪要》，那么该纪要第41条也规定了法定代表人在合同上加盖法人公章的行为，即表明其是以法人名义签订合同，除《中华人民共和国公司法》第十六条等法律对其职权有特别规定的情形外，应当由法人承担相应的法律后果。4.《三方补充协议》明确对杭州友佳公司与上海颢德公司之间的股权关系进行了说明，“鉴于上海颢德公司和杭州友佳公司的股权关系”，即足以说明芜湖格力公司对杭州友佳公司加入上海颢德公司的债务的背景进行了必要的了解，也说明杭州友佳公司加入上海颢德公司的债务完全符合其股东利益。杭州友佳公司在发回重审前的一审程序中的答辩观点实际上认可《三方补充协议》的效力，其在发回重审后才提出《三方补充协议》无效的观点，前后矛盾，有违诚信。杭州友佳公司以无效抗辩撇清关系的真实目的是让不具有责任清偿能力的上海颢德公司单独承担责任，其行为不应得到支持。综上，请求驳回杭州友佳公司的上诉请求。

  芜湖格力公司向一审法院起诉请求：一、确认解除芜湖格力公司与上海颢德公司签订的《设备采购合同》；二、上海颢德公司退还芜湖格力公司已支付的合同款项13759200欧元（按2019年10月10日欧元兑换人民币汇率1：7.8144计算折合人民币107519892.48元，汇率下同），并按中国人民银行公布的同期一至五年（含五年）贷款基准年利率5%支付芜湖格力公司自款项支付之日起至2017年11月20日的利息699850.67欧元（折合人民币5468913.08元），另按每日万分之五的违约金标准承担已付款项自2017年11月21日起至实际退还款项之日止应退而未退还的违约金（暂计算至2019年10月22日共700天的违约金为4815720欧元，折合人民币37631962.37元）；三、上海颢德公司支付芜湖格力公司迟延装运设备的违约金1155336欧元（折合人民币9028257.64元）；四、上海颢德公司支付芜湖格力公司迟延完成设备安装调试导致设备试用期顺延的违约金687960欧元（折合人民币5375994.62元）；五、上海颢德公司支付芜湖格力公司合同总价20%即3057600欧元的违约金（折合人民币23893309.44元）；六、上海颢德公司赔偿芜湖格力公司缴交的海关进口增值税人民币19056731.74元；七、上海颢德公司赔偿芜湖格力公司购置刀具的支出人民币2235534元、运费及保险费人民币285127.5元，合计2520661.50元；八、上海颢德公司退还芜湖格力公司全部款项并支付全部违约金及赔偿款项后，将全部7套设备从芜湖格力公司处取回；九、杭州友佳公司对上海颢德公司上述全部应付违约金、应退款项及利息、应赔偿款项承担连带、共同付款的义务与责任；十、上海颢德公司、杭州友佳公司共同承担本案全部诉讼费用。

  一审法院认定事实：关于合同签订情况。芜湖格力公司是珠海格力公司设立的全资子公司。2015年6月，珠海格力公司通过邀请投标的方式为芜湖格力公司确定上海颢德公司为案涉机床设备中标人。2015年7月，芜湖格力公司与上海颢德公司签署《上法兰自动上下料机加工单元》，并于2015年9月签订编号为WHGR-666-SB《设备采购合同》，主要约定：1.合同标的。芜湖格力公司向上海颢德公司采购型号为TurmatDuo/410/32/R9、品牌为FFGWerkeGmbHWitzig&Frank的上法兰加工组合机床7套，单价为2184000欧元，总价为15288000欧元。上海颢德公司提供7套机床及其配套的自动化系统，提供前2套设备的刀具，后5套设备的刀具由芜湖格力公司自行采购。……3.合同组成。本合同由合同正文部分和附件组成；合同附件《上法兰自动上下料机加工单元》作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。……5.设备的运输。装运日期：合同签订生效后，首批1套设备在2016年6月30日前完成预验收并装运，其余6套设备在首批1套装运后每隔2个月装运3套。运输方式海运，装运港德国任意港口，目的港中国芜湖港。……7.合同设备的交货及技术文件及技术文件交付。……上海颢德公司在发货前一周，必须书面通知芜湖格力公司设备名称、数量、价值、包装件数量、毛重、尺寸及装运港货物备讫时间，得到芜湖格力公司书面同意后方可发货，否则由此造成的损失由上海颢德公司承担……8.合同设备的安装调试与验收。8.1.合同设备的预验收。8.1.1.上海颢德公司将设备运送至芜湖格力公司指定交货地点后7个工作日内，上海颢德公司、芜湖格力公司和/或芜湖格力公司指定收货人应指派代表共同对设备进行开箱检验，并根据上海颢德公司提供的装箱单或合同设备清单检查设备的包装、完整情况及数量……8.1.2.设备开箱后，双方应共同签署《设备开箱检验单》，检验单中应详细列明检验结果，包括检验合格或发现的任何设备短缺、毁损或与合同规定有不符之处。如上海颢德公司到场拒绝在《设备开箱检验单》上签字确认设备开箱验收情况，则芜湖格力公司可自行签署《设备开箱检验单》并视为上海颢德公司认可芜湖格力公司在《设备开箱检验单》上的记载事项。检验中发现设备短缺、毁损或其他与合同规定有不符之处的，即为检验不合格。上海颢德公司应在接到芜湖格力公司通知的3天内免费修理、更换或补足以上设备，上海颢德公司应承担因此产生的一切费用。如在芜湖格力公司通知的期限内，上海颢德公司未能进行修理、更换或补足，则芜湖格力公司有权委托第三方对设备进行维修，维修费用由上海颢德公司承担，设备经第三方维修后不免除上海颢德公司的保修责任。8.1.3.芜湖格力公司和/或芜湖格力公司指定收货人确认开箱检验合格的日期视为上海颢德公司正式交付设备的日期，开箱检验合格的结果仅视为设备在外观、数量、型号、规格上完好无缺失及上海颢德公司履行其交货义务的必要证明，芜湖格力公司和/或芜湖格力公司指定收货人对设备开箱检验合格的确认不使芜湖格力公司丧失因质量问题而向上海颢德公司索赔和求偿的权利，同时不解除上海颢德公司对于设备质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。8.2.合同设备的安装调试与试用期。8.2.1.应芜湖格力公司要求，上海颢德公司应在设备开箱检验合格后5个工作日内对设备进行安装调试，设备安装调试、调试、检测、检验所需的工具均由上海颢德公司自带，由此产生的费用包括但不限于调试所用材料费、调试人员交通费、食宿费等由上海颢德公司承担。安装调试完成并经芜湖格力公司验收合格后，双方签署《设备安装调试启用交接单》。8.2.2.自双方签署《设备安装调试启用交接单》第二日起设备进入试用期，试用期为3个月。试用期满后，芜湖格力公司在7个工作日内组织上海颢德公司对设备进行最终验收；如芜湖格力公司通知上海颢德公司验收后，上海颢德公司拒不到场，则视为上海颢德公司认可芜湖格力公司单方验收结果。设备最终验收合格后，双方将签署《设备验收确认书》。……10.付款方式。合同签订后，芜湖格力公司凭上海颢德公司开出的合同总金额20%有效期为一年的预付款保函在15天内以电汇方式向上海颢德公司支付合同总金额20%的预付款；合同货值的70%，上海颢德公司凭单据到芜湖格力公司指定银行议付；剩余10%的货款凭买卖双方根据合同第8.2条的验收证明及由上海颢德公司（或厂家）银行开出合同总金额10%二年有效（见索即付）的质量保函议付。在每批设备发货前60天，芜湖格力公司应向上海颢德公司开具扣除已收到金额（即发货设备金额的80%）的不可撤销信用证。信用证或保函的开具银行需得到双方的认可。……14.违约责任。14.1.因上海颢德公司原因逾期交货的，上海颢德公司应以如下方式向芜湖格力公司支付逾期违约金：从约定交货之日起每迟延一日支付设备金额0.05%的违约金；上述逾期违约金的支付不影响上海颢德公司交货义务的履行，且合同约定的交货时间不因上海颢德公司迟延交货作任何调整；逾期交货超过30日，视为上海颢德公司不能交货，芜湖格力公司有权单方解除本合同，上海颢德公司应返还芜湖格力公司已付货款，承担合同总价20%的违约金并赔偿芜湖格力公司因此而遭受的一切损失。14.2.若上海颢德公司设备在交货后180天内仍未验收合格的，则芜湖格力公司有权解除合同，上海颢德公司应退还芜湖格力公司预付的货款并向芜湖格力公司承担交货不能的违约金按合同总额20%计算，并赔偿芜湖格力公司的全部损失。14.3.如因上海颢德公司原因造成设备试用期顺延的，上海颢德公司应以如下方式向芜湖格力公司支付违约金：从顺延第一天起每迟一天支付合同总价0.05%的违约金；顺延超过90天，芜湖格力公司有权单方解除本合同，上海颢德公司应向芜湖格力公司支付合同总价20%的违约金并赔偿芜湖格力公司因此而遭受的一切损失。……14.5.芜湖格力公司依据上述条款解除合同后，上海颢德公司在承担相应违约责任同时，还应在芜湖格力公司解除合同的书面通知送达之日起10日内全额退还芜湖格力公司已支付的款额及相应的利息，计息时间从芜湖格力公司支付日期开始到上海颢德公司退还日期为止，利率以归还上述款额时中国人民银行公布的同期贷款利率为准。逾期退还的，按日支付应退款额万分之五的违约金。芜湖格力公司应把已收设备退还给上海颢德公司，相关拆卸、搬运、运输和投保费用均由上海颢德公司负责，芜湖格力公司不承担此间该设备发生的毁损、灭失的风险责任。……14.7.上海颢德公司须于双方签署《设备开箱检验单》之日起45天内完成设备的安装调试。如上海颢德公司未能按时将设备安装调试完毕，上海颢德公司每延期一天须向芜湖格力公司支付合同总金额1%的违约金，超过75日，芜湖格力公司有权选择退货，上海颢德公司应退还芜湖格力公司已支付的所有货款，并承担退货造成的一切费用。……14.9.上海颢德公司出售的设备因无法达到附件技术要求约定的各项参数造成芜湖格力公司损失，上海颢德公司同意按合同总金额20%的标准支付违约金，如该违约金不足以弥补芜湖格力公司的实际损失，则上海颢德公司应按芜湖格力公司实际损失赔偿。该合同附件《上法兰自动上下料机加工单元》主要约定：一、设备主要功能及组成。其中1.1条约定，设备主要实现法兰由毛坯零件到半精零件的机加工过程，能够实现过程工序全自动无人化加工、加工节拍满足工艺参数要求；满足自动上下料要求，完全满足24小时无人化、自动化加工。上下料系统动作节拍低于机加工设备加工节拍要求，完全满足24小时不停机、无人化、自动化上下料过程。二、主要生产品种及规格。约定生产品种包括法兰和其他铸件。三、工艺参数、质量控制要求。其中3.1.6、3.1.9条约定机床、上下料系统的兼容通用性，即可兼容加工芜湖格力公司法兰产品，验收方法以芜湖格力公司最终提供的图纸为准；3.2条约定，机床的加工尺寸精度符合图纸要求，批量加工合格率≥99.99%。上下料系统零件掉落率0%，角度定位准确率≥99.99%。3.3.1条约定单台设备效率≤8秒/件/台。……六、安装条件。其中6.1条约定，为使芜湖格力公司能充分做好工厂设计、设备安装前的技术、条件准备，上海颢德公司需向芜湖格力公司提供设备外形尺寸（平面布局图）、设备安装图、水电气等辅助工程的参数。该附件另约定了信息与控制要求、安装条件、环安标准要求、施工责任、设备技术资料及随机附件要求等内容。随后，芜湖格力公司与上海颢德公司、杭州友佳公司签订了一份《三方补充协议》，主要约定：芜湖格力公司、上海颢德公司于2015年9月签署编号为WHGR-666-SB的主合同。鉴于上海颢德公司和杭州友佳公司的股权关系，合同约定的“上海颢德公司向芜湖格力公司开具的合同总金额20%有效期为一年的预付款保函”由杭州友佳公司代为开具。同时主合同中约定上海颢德公司的各项权利和义务由杭州友佳公司共同承担。本协议自三方签订之日起生效，协议生效后，主合同的其他条款不变。该补充协议与主合同具有同等的法律效力。该协议落款杭州友佳公司签约代表处签署陈某某的名字，并加盖杭州友佳公司的合同专用章。

  上述合同/协议签订后，芜湖格力公司又委托招标机构进行国际竞争性采购招标，并于2016年10月21日确定并公示上海颢德公司为中标人，但双方并没有依据该次招投标结果签订合同。

  关于付款及设备交付情况。2015年10月16日，杭州友佳公司申请银行向芜湖格力公司开具了合同总金额20%的预付款保函。芜湖格力公司于2015年10月19日向上海颢德公司支付了合同总金额20%即3057600欧元的预付款，并分别于2016年12月29日、2017年3月6日、2017年5月4日向上海颢德公司支付设备款3057600欧元、3057600欧元、4586400欧元，合计付款13759200欧元。

  2016年4月5日，上海颢德公司向芜湖格力公司发送邮件，催问《最终用户和最终用途说明》资料准备情况。2016年6月6日，上海颢德公司就上法兰项目所需技术确认资料向芜湖格力公司发送邮件称：上下料系统方案一事，请贵司尽快答复，现已影响交货。当日，上海颢德公司就项目预验收一事向芜湖格力公司发邮件称：机床按约于6月30日发货，特邀贵司相关人员于6月20日赴德国预验收，但贵司至今未提供上下料系统部分详细方案图纸等，会很大程度影响预验收效果，请尽快予以答复。2016年7月8日，上海颢德公司向芜湖格力公司发送邮件，询问《最终用户和最终用途说明》准备情况，安徽省商务厅初审是否通过。2016年7月11日，上海颢德公司向芜湖格力公司发送邮件，告知尽快返回文件，出口许可需依据商务部《最终用户和最终用途说明》才能出具才能发货。2016年9月12日，上海颢德公司向芜湖格力公司发送邮件，告知《最终用户和最终用途说明》原件今已收到，已寄往德国。2016年9月20日，芜湖格力公司就上法兰项目延期交货罚款一事向上海颢德公司发送邮件，称因芜湖格力公司技术文件提供的较晚，芜湖格力公司同意交货期由6月30日延至8月31日（但目前交货期比上述日期晚了两个多月，根据合同约定，罚款总金额为347256欧元）。2016年10月10日，上海颢德公司向芜湖格力公司发送邮件就7台设备延期交货问题做出说明：1.我司于2016年2月19日开始与贵司沟通项目机床的《最终用户和最终用途说明》事宜，直到2016年9月12日才收到并当天寄往德国，用于办理出口许可证的资料，如一切顺利，会在文件寄往德国45天后拿到德国政府出具的出口许可证，之后机床打包、装箱运往发运港，如此推算，装运日期会在2016年11月中旬；2.我司于2016年5月11日发邮件，需要贵司提供相关技术材料，便于对接制造，并于2016年6月6日再次催促提供该资料，此事严重影响交货期；3.我司于2016年6月6日发贵司邮件，邀请相关人员于2016年6月20日赴德国进行预验收，并说明由于第二条所述技术资料没有提供，无法进行完整的预验收，会严重影响预验收效果，贵司对此没有做出任何反应；4.我司于2016年7月19日发给贵司邮件，说明机床已基本具备验收条件，并再次邀请贵司相关人员于8月20日赴德国进行预验收，并再次提醒上述第1条所提及《最终用户和最终用途说明》。对于延期交货一事，我司深表遗憾，请贵司评判。

  2016年9月21日，芜湖格力公司向上海颢德公司开具了金额为3494400欧元的信用证，该信用证载明最后装船期为2016年12月30日；2016年11月15日，开具了金额为3494400欧元的信用证，载明最后装船期为2017年2月28日；2017年1月25日，开具了金额为5241600欧元的信用证，载明最后装船期为2017年4月30日。2016年10月13日，芜湖格力公司签署设备预验收方案，认同预验收结果，同意发运7台机床，该预验收方案附表一即《现场关键指标检查表》结论部分载明：“同意发货，设备验收结论以设备到芜湖格力公司现场安装调试完毕后，双方最终确认为准”，该表由各方组成的检查验收小组签字验认。2016年12月9日、2017年2月11日、2017年4月3日，上海颢德公司分别完成288号、289号机床，290号、291号机床，292号、293号、287号机床的装运，上述机床分别于2017年2月20日、2017年4月28日、2017年6月1日在芜湖格力公司工厂开箱检验。双方于开箱当日签署了《设备开箱检验单》，上述机床开箱结论均为开箱不合格，请整改，并均注明计划完成安装/改造、调试日期为2017年10月1日。

  关于设备安装调试情况。2017年2月17日，芜湖格力公司向德国厂家发送关于007号工件新图纸的电子邮件。同年2月24日，德国厂家回复称：讨论了你方发来的新图纸，更改数控程序需要10个小时，再调试需要至少一天，调试需要在中国工厂做。2017年4月27日，双方就上法兰组合机床调试、加工事宜召开会议，并形成如下会议纪要：针对288、289号机床提出如下要求，即2017年5月6日做出合格的007号、020号零件，如不能如期做出，则290、291号机床做退货处理，287、292、293号机床拒绝收货；主轴精度偏差，要在2017年5月6日拿出解决方案；290、291号机床暂不开箱。双方另于2017年7月12日、2017年7月17日就上法兰组合机床调试的主要问题进行讨论。2017年7月20日，芜湖格力公司向德国厂家发送除007号工件外的其他六个工件的新图纸。2017年8月15日，芜湖格力公司向上海颢德公司发送附件为关于“上法兰加工组合机床调试延期的说明”的邮件，称案涉机床设备安装调试过程中，涉及芜湖格力公司基于市场或客户要求而做的调整，可能会导致项目存在一定的延期，沟通如下：一、288号上法兰组合机床：1.原计划要求288号机床于2017年3月20日启动加工。2017年2月17日，由于芜湖格力公司订单变更原因，芜湖格力公司提出试切零件由技术要求内的“SFLBJ007”变更为“SFLBJ007-new”，并第一时间通知FFG，于2017年4月12日完成NC程序修改、刀具准备，实际造成13天的时间耽搁；2.2017年2月27日，FFG提出需通水电气进行安装调试，由于芜湖格力公司水电气第三方原因，于2017年3月1日完成，造成3天的时间耽搁；3.由于芜湖格力公司客户对切削液的特殊要求，芜湖格力公司要求FFG停止测试，于2017年7月29日至2017年8月2日，共造成5天的时间耽搁。二、289号上法兰组合机床。珠海会议确定于2017年8月14日启动生产。2017年7月26日，由于芜湖格力公司订单变更原因，芜湖格力公司提出试切零件由技术要求内的“SFLBJ020”变更为“SFLBJ020-new”，并第一时间通知FFG，2017年8月18日完成NC程序修改，预计于2017年9月8日完成所缺刀具购买及夹具整改，造成26天的时间耽搁。三、290、291号上法兰组合机床无芜湖格力公司原因造成安装调试延期。四、287、292、293号上法兰组合机床。2017年7月12日，FFG提出需通水电气进行安装调试，由于芜湖格力公司水电气第三方安装原因，于2017年8月4日完成，造成23天的时间耽搁。上述事项请上海颢德公司于次日确认，若未按期回复或不回复表示为默认。

  2017年9月2日、9月11日、9月18日的上法兰加工组合机床质量周报载明，三坐标检验合格率分别为47.7%、30.6%、40.4%，检具检验的合格率分别为40%、46%、55%。上述质量周报均载明，本周生产零件整体质量要求未达到合同要求的合格率99.99%，需要设备厂家继续调试。就上述质量周报反映的相关调试问题，双方进行了讨论、沟通，并形成多份会议纪要。2017年9月8日，上海颢德公司、杭州友佳公司针对《设备采购合同》履行过程存在的发货以及启用延期问题出具《承诺函》，承诺如下：一、合同执行情况。1.合同约定发货时间为2016年6月30日至2016年10月31日分批发货（7台）；实际发货时间为2016年12月9日至2017年4月3日分批发货（7台）。2.合同约定关键技术指标：（1）合同约定生产效率为8秒／件，截止9月8日，实际仅有1台达到20秒／件；（2）合同约定合格率≥99.99%，截止9月8日，实际未达到合同技术要求；（3）截止9月8日，合同约定质量关键指标“同轴度”未达到合同技术要求。3.合同约定完成调试时间：到货后45天内，实际均未按合同约定时间完成。二、承诺措施：1.采用临时措施，使合同所要求加工零件的全尺寸合格率达到99%。（1）首台组合机床于2017年9月25日完成批量验证后投产，达到小时产能240件；（2）其余组合机床于2017年11月30日达到日产能2万件。2.上述临时措施仅作为应急处理，系减少芜湖格力公司损失的措施，不作为合同验收方案及免责条件。3.首台组合机床完全达到合同技术要求时间为2017年10月15日，全部7台达到合同技术要求时间为2017年11月30日。4.相关条款以及验收方案均按原合同执行。5.2017年5月12日，书面提供具体实施方案及保障措施。6.芜湖格力公司需要配合相关安装调试工作。承诺方签字处，杭州友佳公司陈某某签名，并备注“有关调试完成日程，待9月12日答复。如有未尽事宜，双方友好协商解决”。2017年9月14日，上海颢德公司向芜湖格力公司发送《日程计划表》，芜湖格力公司于同日回复称：按该计划表最终的交付日期已推迟到2018年1月份，芜湖格力公司无法接受，请在9月8日承诺的日期内给出具体的解决措施。2017年11月3日，芜湖格力公司向上海颢德公司发送《上法兰组合机床每日报告-11.03》，根据该邮件记载，至该日288号机床产品全尺寸合格率为60%。双方认可最终调试日期为2017年11月17日。至该日，案涉7台机床均已完成安装，调试主要针对288号、289号机床进行，290号机床进行过微量调试，其余4台机床未进行调试。诉讼中，上海颢德公司申请技术专家付某某出庭提供专家意见，付某某出庭称案涉机床是按照原加工图纸设计制造的，现在用新的加工件图纸进行调试验收，则无法满足精度及效率的要求。

  2017年11月8日，芜湖格力公司通过律师事务所向上海颢德公司、杭州友佳公司发出《解除函》称：案涉设备在效率、合格率及同轴度等方面未达到合同约定的技术要求，在本函发出之日全部7台设备均未完成安装调试，现解除双方签订的《设备采购合同》，上海颢德公司、杭州友佳公司在收到函件五日内将设备拆除取回，承担相应的违约责任并赔偿相应损失。2017年11月13日，上海颢德公司向芜湖格力公司发出《关于应当继续履行进口设备采购合同的函》，称于2017年11月10日收到上述《解除函》，认为律师函就设备加工效果问题归责于上海颢德公司不科学、不合理，在芜湖格力公司加工件有别于原设计图纸情况下更需要双方配合，方能达成合同目的实现共同利益，故不同意解除合同。2017年11月18日，上海颢德公司向芜湖格力公司发《联络函》，称相关技术人员至贵司清点、提取个人物品，请予通行便利。2017年12月5日，上海颢德公司向芜湖格力公司承诺称：若贵公司同意恢复作业后在双方确定的合理时间内仍不能满足贵司现有投产要求且设备运行与技术协议要求存在产能差距的，我司愿意与贵公司作进一步友好协商，就设备运行与技术协议要求之间的产能差距进行验证计算并对贵方给予合理的补偿等。2018年1月16日，杭州友佳公司致函相关部门请求协调解决本案纠纷，陈述了“合同履约主要进程及事件经过”，没有对图纸变更及验收标准提出异议，并称“我们一直愿意努力配合格力的新图纸变更进行调试，至今仍期望双方通过友好协商解决争议。”

  一审另查明：芜湖格力公司为购置案涉机床，支付海关进口增值税共计19056731.74元，运费及保险费共计285127.5元。案涉7台机床目前停放在芜湖格力公司厂房内，芜湖格力公司也已外购新设备以满足生产所需。

  一审法院认为，综合各方当事人的举证、质证及诉辩意见，本案一审的争议焦点为：1.《设备采购合同》及《三方补充协议》的效力；2.芜湖格力公司请求确认其与上海颢德公司签订的《设备采购合同》解除有无事实和法律依据；3.芜湖格力公司请求上海颢德公司退还已支付的货款，支付利息、违约金，并赔偿增值税、刀具、运输保险费等损失应否予以支持；4.杭州友佳公司应否对上海颢德公司的债务承担共同清偿责任。

  （一）关于《设备采购合同》及《三方补充协议》效力的问题。案涉《设备采购合同》及《三方补充协议》系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规效力性禁止性规定，不违背公序良俗，合法有效。根据《中华人民共和国招标投标法》第三条第一款“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标”的规定，工程建设项目必须进行招标，而本案系机电设备采购合同，案涉合同签订未经招投标程序并不违反该法规定。商务部颁发的《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》属于部门规章，不是判定合同效力的法律依据。至于《设备采购合同》及其附件《上法兰自动上下料机加工单元》、《三方补充协议》签订的先后顺序问题，属于当事人的意思自治，亦不影响合同的效力。杭州友佳公司以案涉合同签订在招投标之前且招投标亦存在违法行为主张合同无效，缺乏法律依据，一审不予支持。鉴于《设备采购合同》及《三方补充协议》并非依据芜湖格力公司之后的招投标行为而签订，且本案合同签订是否经过招投标程序也不影响合同效力，故杭州友佳公司申请调取芜湖格力公司相关招投标文件和材料没有必要，一审对其申请不予准许。

  （二）关于《设备采购合同》应否解除的问题。案涉《设备采购合同》合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。根据合同约定，上海颢德公司不仅负有交付7套机床设备义务，而且负有按期安装调试并至验收合格的义务。根据《设备采购合同》第14.2、14.7条约定，上海颢德公司未在设备交货后180天内验收合格的，或在上海颢德公司签署《设备开箱检验单》之日起75天内未完成设备安装调试的，芜湖格力公司有权解除合同。对于验收标准，《设备采购合同》附件《上法兰自动上下料机加工单元》明确约定机床的质量参数以及产能要求，即批量加工合格率≥99.99%，角度定位准确率≥99.99%，单台设备效率≤8秒/件/台。经查，288号、289号机床，290号、291号机床，292号、293号、287号机床分别于2016年12月9日、2017年2月11日、2017年4月3日装运交货，并于2017年2月20日、2017年4月28日、2017年6月1日在芜湖格力公司工厂开箱检验。上海颢德公司主要调试288号、289号机床，至2017年11月3日机床的关键性指标即加工节拍、合格率、同轴度均未达到合同约定的标准，而290号机床仅进行过微量调试，其他4台机床完全未进行调试，且案涉机床设备自交货至芜湖格力公司解除合同也早超过180天。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同”之规定，芜湖格力公司有权依据约定解除案涉合同。芜湖格力公司于2017年11月8日发出《解除函》，上海颢德公司于2017年11月10日收到函件，根据《中华人民共和国合同法》第九十六条有关合同自通知到达对方时解除之规定，案涉《设备采购合同》于该日解除。芜湖格力公司诉请确认合同已解除有事实和法律依据，一审予以支持。

  上海颢德公司辩称，因下列原因导致机床设备未能如期调试合格，其责任不在上海颢德公司，不同意解除合同。（一）关于加工件图纸变更及验收标准的问题。上海颢德公司认为芜湖格力公司在合同履行期间变更加工件图纸，但仍按原技术参数及时间验收设备，依据不当。首先，从合同约定来看，《设备采购合同》附件约定案涉